Algemene voorwaardes
HOOFDSTUK I – ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 – Partijen en definities
1. Nauta Brandbeveiliging: Nauta Brandbeveiliging, gevestigd te Arnhem aan de
Hommelseweg 401 (6821 LK), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 09169515, handelend onder de naam Nauta Brandbeveiliging, gebruiker
van deze algemene voorwaarden.
2. Gegevens van Nauta Brandbeveiliging:
• Website: www.nautabrandbeveiliging.nl
Email: info@nautabrandbeveiliging.nl
• Telefoonnummer: (+31) (0)6 12 72 98 42
• Btw-identificatienummer: NL001851900B95
3. Opdrachtgever: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten
van Nauta Brandbeveiliging.
4. Dienstverlening: alle onderhouds-, controle-, inspectie-, service- en
advieswerkzaamheden die door Nauta Brandbeveiliging worden verricht op basis
van regie en die kwalificeren als een overeenkomst van opdracht in de zin van
artikel 7:400 BW.
5. Aanneming van werk: het realiseren, uitbreiden, vervangen of structureel
aanpassen van een installatie of een onderdeel daarvan, hetgeen kwalificeert als
aanneming van werk in de zin van artikel 7:750 BW.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten
tussen Nauta Brandbeveiliging en Opdrachtgever en op alle daaruit voortvloeiende
verplichtingen. Zij gelden ook voor toekomstige overeenkomsten, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van
Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook indien daarin wordt
bepaald dat deze voorwaarden bij uitsluiting van toepassing zijn.
4. Derden die door Nauta Brandbeveiliging bij de uitvoering van de overeenkomst
worden betrokken, kunnen zich jegens Opdrachtgever eveneens op deze
algemene voorwaarden beroepen.
5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht, terwijl
partijen in dat geval in overleg zullen treden teneinde een vervangende regeling
te treffen die zoveel mogelijk aansluit bij doel en strekking van de oorspronkelijke
bepaling.
Artikel 3 – Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en offertes van Nauta Brandbeveiliging zijn vrijblijvend en
geldig gedurende een termijn van dertig (30) dagen, tenzij in het aanbod
uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Kennelijke fouten, verschrijvingen of abusievelijke vergissingen in een aanbod
binden Nauta Brandbeveiliging niet.
3. De prijzen zoals vermeld in het aanbod zijn in euro (€) en exclusief BTW en
andere heffingen van overheidswege, en ook eventueel in het kader van
de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, administratie-,
materiaal-, locatie-, parkeer-, reis- en verblijfskosten en kosten van derden, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat (i) Opdrachtgever het
aanbod schriftelijk heeft aanvaard, (ii) Nauta Brandbeveiliging de aanvaarding
schriftelijk heeft bevestigd, (iii) Nauta Brandbeveiliging – of een derde namens
haar – feitelijk is aangevangen met de uitvoering van de overeenkomst.
5. Een aanbod geldt uitsluitend voor de daarin omschreven opdracht en kan niet
zonder meer worden geacht ook voor toekomstige opdrachten te gelden.
6. Opgaven van getallen, maten, hoeveelheden, materialen, prestaties en
tekeningen hebben, tenzij anders overeengekomen, een indicatief karakter.
Geringe afwijkingen leveren geen tekortkoming op.
Artikel 4- Gegevens
1. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens, informatie, bescheiden en tekeningen
die Nauta Brandbeveiliging nodig heeft voor het opstellen van een aanbod en voor
een correcte uitvoering van de overeenkomst, tijdig, volledig en in de gewenste
vorm aan te leveren.
2. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens of tekeningen onjuist,
onvolledig of gewijzigd zijn, dan wel indien de omvang van de werkzaamheden
toeneemt, is Nauta Brandbeveiliging niet aansprakelijk voor schade die daaruit
voortvloeit en is zij gerechtigd het daarmee samenhangende meerwerk en de
daaruit voortvloeiende meerkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen en
de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
3. Indien Opdrachtgever de benodigde gegevens of tekeningen niet, niet tijdig of niet
volledig verstrekt, is Nauta Brandbeveiliging gerechtigd de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten. Eventuele vertraging en extra kosten komen voor
rekening van Opdrachtgever.
4. Door Nauta Brandbeveiliging vervaardigde tekeningen, ontwerpen, technische
omschrijvingen en berekeningen blijven eigendom van Nauta Brandbeveiliging en
mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt of aan derden
worden verstrekt. Indien geen overeenkomst tot stand komt, dienen deze op
eerste verzoek te worden geretourneerd of verwijderd.
Artikel 5 – Prijsvorming
1. De overeenkomst wordt uitgevoerd op basis van regie dan wel aanneming van
werk, een en ander zoals uitdrukkelijk vermeld in de offerte of
opdrachtbevestiging.
2. Indien sprake is van regie, geschiedt de prijsbepaling op basis van de door Nauta
Brandbeveiliging gehanteerde uurtarieven, eventuele opslagen en de prijzen van
gebruikte materialen.
3. Indien werkzaamheden op regiebasis worden uitgevoerd en Nauta
Brandbeveiliging per werkdag ten minste zeven (7) uur voor Opdrachtgever
werkzaamheden verricht, wordt per ingezette medewerker maximaal een half (1⁄2)
uur pauzetijd als werktijd aangemerkt en aan Opdrachtgever doorbelast.
4. Indien werkzaamheden op regiebasis worden uitgevoerd, worden door Nauta
Brandbeveiliging geleverde goederen afzonderlijk gefactureerd tegen de door haar
gehanteerde verkoopprijzen. Opdrachtgever kan aan de inkoopprijzen of marges
van deze goederen geen rechten ontlenen.
5. Indien sprake is van aanneming van werk, geldt een vaste aannemingssom voor
het in de overeenkomst omschreven werk, waarbij eventuele begrotingen,
urenoverzichten of materialenlijsten uitsluitend een indicatief en informatief
karakter hebben en daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
6. De keuze van te gebruiken materialen berust uitsluitend bij Nauta
Brandbeveiliging. Zij is gerechtigd gelijkwaardige materialen toe te passen zonder
dat dit meer- of minderwerk oplevert.
7. Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in
rekening gebrachte uren, is de (interne) (uren)registratie van Nauta
Brandbeveiliging bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van uw zijde.
8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Nauta Brandbeveiliging niet tot het
verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van
de opgegeven prijs.
9. Bij duurovereenkomsten is Nauta Brandbeveiliging gerechtigd haar tarieven
jaarlijks te indexeren op basis van het toepasselijke CPI-indexcijfer van het CBS.
Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst
1. Opgegeven termijnen zijn indicatief en nimmer fataal.
2. Opdrachtgever kan Nauta Brandbeveiliging pas in gebreke stellen na schriftelijke
ingebrekestelling met een hersteltermijn van minimaal eenentwintig (21) dagen.
3. Nauta Brandbeveiliging is gerechtigd derden in te schakelen en opdrachten te
weigeren die buiten haar vakgebied vallen.
4. Vertraging als gevolg van omstandigheden aan de zijde van Opdrachtgever komt
volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.
5. Indien de uitvoering van de overeenkomst is opgedeeld in fasen, is Nauta
Brandbeveiliging gerechtigd de aanvang van werkzaamheden of leveringen die tot
een volgende fase behoren op te schorten totdat Opdrachtgever de resultaten van
de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Artikel 7 – Verplichtingen van Opdrachtgever
1. Opdrachtgever stelt Nauta Brandbeveiliging in de gelegenheid de overeenkomst
deugdelijk en tijdig uit te voeren en verleent daartoe alle medewerking die
redelijkerwijs noodzakelijk is. Hieronder wordt in ieder geval verstaan dat
Opdrachtgever zorgdraagt voor:
a) de benodigde aansluitmogelijkheden voor energie en water beschikbaar
zijn, waarvan de kosten voor rekening van Opdrachtgever komen;
b) een veilige en goed toegankelijke werkplek aanwezig is, met voldoende
gelegenheid voor aanvoer, opslag en afvoer van materialen en
hulpmiddelen;
c) door hemzelf of derden uit te voeren werkzaamheden die niet tot de
overeenkomst behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat geen
vertraging ontstaat;
d) Nauta Brandbeveiliging te allen tijde onbelemmerde toegang heeft tot het
object, waarbij Opdrachtgever aanwezig is of een adequate
toegangsmogelijkheid verschaft;
e) geen voorwaarden worden gesteld die de uitvoering, voortgang of
veiligheid van de werkzaamheden kunnen belemmeren.
2. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt,
is Nauta Brandbeveiliging gerechtigd de uitvoering op te schorten. De daaruit
voortvloeiende kosten en vertragingen komen volledig voor rekening en risico van
Opdrachtgever.
3. Opdrachtgever draagt het risico voor schade als gevolg van:
a) onjuistheden in door hem verlangde constructies of werkwijzen;
b) gebreken aan de (on)roerende zaak;
c) gebreken in door Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen of
hulpmiddelen.
4. De verantwoordelijkheid voor het (periodieke) onderhoud van de installaties
berust bij Opdrachtgever.
Artikel 8 – Annulering en uitstel van werkzaamheden
1. Annulering of uitstel van de overeengekomen werkzaamheden door
Opdrachtgever is uitsluitend schriftelijk mogelijk.
2. Annulering van de opdracht is mogelijk tot één (1) maand vóór de
overeengekomen startdatum tegen betaling van een administratieve vergoeding
van EUR 50,– exclusief btw.
3. Bij annulering binnen één (1) maand vóór de overeengekomen startdatum is
Opdrachtgever de volgende vergoeding verschuldigd, berekend over de
overeengekomen dan wel redelijkerwijs te verwachten hoofdsom:
a) bij annulering binnen één (1) maand doch uiterlijk twee (2) weken vóór de
geplande startdatum: 25%;
b) bij annulering binnen twee (2) weken doch uiterlijk één (1) week vóór de
geplande startdatum: 50%;
c) bij annulering binnen één (1) week doch uiterlijk drie (3) dagen vóór de
geplande startdatum: 75%;
d) bij annulering binnen drie (3) dagen vóór de geplande startdatum: 100%;
e) bij annulering na aanvang van de uitvoering: 100%.
4. Uitstel van de overeengekomen startdatum is uitsluitend mogelijk na voorafgaand
overleg met Nauta Brandbeveiliging. Bij uitstel tot één (1) maand vóór de
startdatum is Opdrachtgever een administratieve vergoeding van EUR 50,–
exclusief btw verschuldigd.
5. Bij uitstel binnen één (1) maand vóór de overeengekomen startdatum is
Opdrachtgever de volgende toeslag verschuldigd, berekend over de
overeengekomen dan wel redelijkerwijs te verwachten hoofdsom:
a) bij uitstel binnen één (1) maand doch uiterlijk twee (2) weken vóór de
geplande startdatum: 10%;
b) bij uitstel binnen twee (2) weken doch uiterlijk één (1) week vóór de
geplande startdatum: 20%;
c) bij uitstel binnen één (1) week vóór de geplande startdatum: 40%;
d) bij uitstel na aanvang van de uitvoering: 50%.
HOOFDSTUK II – DIENSTVERLENING (ONDERHOUD, CONTROLE EN SERVICE)
Artikel 9 – Karakter van de dienstverlening
1. Onderhouds-, controle-, inspectie- en servicewerkzaamheden kwalificeren als
dienstverlening in de zin van artikel 7:400 BW en betreffen een
inspanningsverplichting, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
2. Voor zover in het kader van dienstverlening werkzaamheden worden verricht die
zien op het realiseren, vervangen, uitbreiden of structureel aanpassen van een
installatie of een onderdeel daarvan, kwalificeren deze werkzaamheden als
aanneming van werk in de zin van artikel 7:750 BW, tenzij partijen schriftelijk
anders zijn overeengekomen.
3. Voor dienstverlening geldt dat geen sprake is van een resultaatsverplichting of
oplevermoment zoals bedoeld bij aanneming van werk. Nauta Brandbeveiliging is
niet aansprakelijk voor het niet behalen van beoogde resultaten.
4. Eventueel genoemde termijnen, planningen of service-intervallen zijn indicatief en
gelden nimmer als fatale termijnen.
Artikel 10 – Omvang en afbakening van de dienstverlening
1. De omvang van de dienstverlening wordt uitsluitend bepaald door hetgeen in de
offerte of opdrachtbevestiging uitdrukkelijk is omschreven.
2. Tot de dienstverlening behoren uitsluitend de overeengekomen handelingen, zoals
inspectie, controle, test, afstelling en rapportage.
3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, behoren niet tot de
dienstverlening:
a. herstelwerkzaamheden of vervanging van onderdelen;
b. uitbreiding, wijziging of structurele aanpassing van installaties;
c. bouwkundige werkzaamheden;
d. (her)keuringen, certificering of werkzaamheden voortvloeiend uit aanvullende
eisen van toezichthouders, verzekeraars of derden;
e. werkzaamheden die noodzakelijk zijn als gevolg van gebreken in de
(on)roerende zaak, ondeugdelijke aanleg door derden of onjuist gebruik.
4. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat aanvullende werkzaamheden noodzakelijk of
wenselijk zijn, zal Nauta Brandbeveiliging Opdrachtgever hierover informeren,
waarna deze werkzaamheden uitsluitend na akkoord van Opdrachtgever en tegen
aanvullende vergoeding worden uitgevoerd.
Artikel 11 – Rapportage en afronding
1. Na uitvoering van de dienstverlening kan Nauta Brandbeveiliging een
servicerapport, controlelijst of werkbon verstrekken.
2. Een dergelijke rapportage geldt niet als oplevering van een werk.
3. Eventuele bezwaren dienen binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de
rapportage schriftelijk en gemotiveerd aan Nauta Brandbeveiliging te worden
gemeld.
Artikel 12 – Geen verplicht vervolgonderhoud
1. Tenzij uitdrukkelijk een periodieke onderhoudsovereenkomst is gesloten, bestaat
voor Opdrachtgever geen verplichting om na verloop van tijd opnieuw onderhoud
of controle te laten uitvoeren.
2. Eventuele serviceherinneringen of voorstellen voor vervolgcontroles worden
uitsluitend uit serviceoverwegingen gedaan en kunnen nimmer worden
aangemerkt als een verplichting of stilzwijgende verlenging van de overeenkomst.
HOOFDSTUK III – LEVERING VAN GOEDEREN
Artikel 13 – Levering, risico en eigendom
1. Levering van goederen vindt plaats op het moment dat deze aan Opdrachtgever
ter beschikking worden gesteld.
2. Het risico van verlies of beschadiging van goederen gaat over op Opdrachtgever
op het moment van levering, ook indien Nauta Brandbeveiliging de goederen
installeert of monteert.
3. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Nauta Brandbeveiliging totdat
Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al hetgeen hij uit hoofde van de
overeenkomst(en) aan Nauta Brandbeveiliging verschuldigd is.
4. Het eigendomsvoorbehoud geldt tevens voor reeds geïnstalleerde goederen, voor
zover deze zonder onevenredige schade kunnen worden gedemonteerd.
5. Zolang het eigendomsvoorbehoud van Nauta Brandbeveiliging voortduurt, is
Opdrachtgever verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen
zorgvuldig te behandelen en deze adequaat te verzekeren tegen onder meer
schade, verlies en diefstal.
6. Opdrachtgever is verplicht Nauta Brandbeveiliging onverwijld schriftelijk te
informeren indien derden rechten doen gelden op de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde goederen, waaronder begrepen beslaglegging, (dreigend) faillissement,
surseance van betaling of toelating tot een schuldsaneringsregeling.
7. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst, is hij verplicht alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs
noodzakelijk is om Nauta Brandbeveiliging in staat te stellen haar
eigendomsrechten uit te oefenen. Daaronder wordt mede begrepen het op
verzoek (doen) demonteren en retourneren van de geleverde en/of geïnstalleerde
goederen op kosten van Opdrachtgever.
8. De kosten die verband houden met de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud,
waaronder begrepen kosten van demontage, transport en opslag, komen volledig
voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 14 – Garantie op goederen
1. Op geleverde goederen geldt uitsluitend de fabrieksgarantie van de betreffende
fabrikant, voor zover en zolang deze wordt verleend.
2. Iedere garantie vervalt indien sprake is van onoordeelkundig gebruik,
eigenhandige wijzigingen of installatie door derden zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Nauta Brandbeveiliging.
Artikel 15 – Klachten bij levering van goederen
1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing indien goederen worden geleverd zonder
montage/installatie door Nauta Brandbeveiliging.
2. Opdrachtgever controleert de goederen zo spoedig mogelijk na levering. Zichtbare
gebreken meldt Opdrachtgever binnen vijf (5) werkdagen na levering schriftelijk.
Onzichtbare gebreken meldt Opdrachtgever binnen vijf (5) werkdagen na
ontdekking schriftelijk.
3. Voor consumenten gelden onverminderd hun wettelijke rechten, waaronder het
recht op conformiteit (art. 7:17 BW) en de klachtplicht van art. 7:23 BW.
HOOFDSTUK IV – AANNEMING VAN WERK (INSTALLATIE)
Artikel 16 – Aanneming van werk en oplevering
1. Indien de overeenkomst (mede) strekt tot het realiseren, uitbreiden of structureel
aanpassen van een installatie, is sprake van aanneming van werk.
Artikel 17- Oplevering
1. Als het werk gereed is, nodigt Nauta Brandbeveiliging u uit voor een oplevering.
Het werk is opgeleverd in de volgende gevallen:
1. U het heeft goedgekeurd na opneming;
2. U neemt het werk in gebruik;
3. 8 dagen na dagtekening van de uitnodiging tot oplevering als u niet ingaat
op deze uitnodiging.
2. Afkeuring van het werk gebeurt schriftelijk onder vermelding van de gebreken die
de reden voor afkeuring vormen. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn
kunnen worden hersteld, mogen geen reden tot afkeuring zijn, behalve als zij
ingebruikneming in de weg staan.
3. Na oplevering van het werk komt het risico van verlies of beschadiging van het
werk voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 18 - Uw verplichtingen bij installatie
1. U bent verplicht het uitgevoerde werk direct na oplevering te keuren en te
controleren. Indien u dit nalaat, wordt het werk geacht overeenkomstig de
overeenkomst te zijn uitgevoerd.
Zichtbare bezwaren, gebreken of defecten dienen binnen 48 uur na oplevering
schriftelijk te worden gemeld; onzichtbare gebreken binnen 5 dagen na
ontdekking.
2. In aanvulling op de algemene verplichtingen draagt u er bij installatie in ieder
geval zorg voor dat:
a) u Nauta Brandbeveiliging tijdig waarschuwt indien de werkzaamheden niet
op het afgesproken tijdstip kunnen worden verricht;
b) voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen en afvoeren
van (bouw)afval;
c) de plaats(en) waar de werkzaamheden worden verricht vrij zijn van
overtollige materialen en obstakels;
d) u Nauta Brandbeveiliging voorafgaand aan de werkzaamheden volledig
informeert over de ligging van kabels, leidingen en overige relevante
infrastructuur;
e) Nauta Brandbeveiliging kosteloos gebruik kan maken van redelijke overige
voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
werkzaamheden.
3. Indien u niet voldoet aan de verplichtingen uit dit artikel, is Nauta
Brandbeveiliging gerechtigd een nieuwe uitvoerings- of opleverdatum vast te
stellen en/of de daaruit voortvloeiende extra kosten aan u in rekening te brengen.
HOOFDSTUK V – BETALING, AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT
Artikel 19 – Betaling
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van
facturen van Nauta Brandbeveiliging te geschieden binnen veertien (14) dagen na
factuurdatum, door middel van girale overboeking op een door Nauta
Brandbeveiliging aan te wijzen bankrekening.
2. Nauta Brandbeveiliging is gerechtigd om, ongeacht of sprake is van regie of
aanneming van werk, de overeengekomen (verwachte) hoofdsom geheel of
gedeeltelijk vooruit te factureren, dan wel bij werkzaamheden op regiebasis een
redelijk voorschot in rekening te brengen.
3. Zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Nauta
Brandbeveiliging is het Opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichtingen
te verrekenen, op te schorten en/of enige inhouding toe te passen, uit welke
hoofde dan ook.
4. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij van
rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
5. In geval van te late betaling is Opdrachtgever, indien hij handelt in de uitoefening
van beroep of bedrijf, aan Nauta Brandbeveiliging een contractuele rente
verschuldigd van één procent (1%) per maand, waarbij een gedeelte van een
maand als een volle maand wordt aangemerkt.
6. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke
incassokosten.
a) Indien Opdrachtgever handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf,
worden deze kosten vastgesteld op vijftien procent (15%) van de
openstaande hoofdsom, met een minimum van EUR 100,– exclusief btw,
onverminderd het recht van Nauta Brandbeveiliging om volledige
schadevergoeding te vorderen.
b) Indien Opdrachtgever een consument is, worden de buitengerechtelijke
incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet normering
buitengerechtelijke incassokosten.
7. Een klacht, bezwaar of geschil met betrekking tot de uitvoering van de
overeenkomst, de dienstverlening, het werk of de levering van goederen schort de
betalingsverplichting van Opdrachtgever nimmer op.
Artikel 20– Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Nauta Brandbeveiliging, uit welke hoofde of rechtsgrond
dan ook, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de door
haar afgesloten beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt
uitgekeerd.
2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering
plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Nauta
Brandbeveiliging voor de werkzaamheden waaruit de schade is ontstaan in
rekening gebrachte honorarium, te vermeerderen met vijftien procent (15%).
3. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de
schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Nauta
Brandbeveiliging of haar leidinggevenden.
4. Nauta Brandbeveiliging is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
gevolgschade of bedrijfsschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot
winstderving, omzetverlies, productieverlies, stagnatieschade, gemiste
besparingen of schade door bedrijfsstilstand.
5. Nauta Brandbeveiliging is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a) onjuiste, onvolledige of niet tijdig verstrekte informatie door
Opdrachtgever;
b) werkzaamheden die zijn verricht op basis van door Opdrachtgever
aangeleverde gegevens, tekeningen, berekeningen of voorschriften;
c) onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, eigenhandige wijzigingen of
onderhoud, installatie of reparatie door derden zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Nauta Brandbeveiliging;
d) installaties, materialen of onderdelen die niet door Nauta Brandbeveiliging
zijn geleverd of aangebracht;
e) werkzaamheden buiten het vakgebied van brandbeveiliging en
elektrotechniek.
6. Opdrachtgever vrijwaart Nauta Brandbeveiliging voor alle aanspraken van derden
die verband houden met of voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst,
de levering van goederen of het verrichten van werkzaamheden, waaronder
begrepen aanspraken die het gevolg zijn van het handelen of nalaten van
Opdrachtgever of van derden die – al dan niet in opdracht van Opdrachtgever –
bij het project betrokken zijn.
7. Indien Opdrachtgever voor een aan de overeenkomst verbonden risico is
verzekerd, is hij gehouden daarop een beroep te doen en Nauta Brandbeveiliging
te vrijwaren tot het bedrag van het eventuele eigen risico.
8. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Nauta Brandbeveiliging vervalt
indien Opdrachtgever niet binnen twaalf (12) maanden nadat hij bekend is
geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schade en de daarvoor
aansprakelijke partij, een rechtsvordering aanhangig heeft gemaakt.
9. Artikel 7:407 BW wordt, voor zover wettelijk toegestaan, uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 21 – Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid die de nakoming van de
overeenkomst door Nauta Brandbeveiliging verhindert en die niet aan Nauta
Brandbeveiliging kan worden toegerekend, waaronder mede begrepen, maar niet
beperkt tot: stakingen, ziekte of arbeidsongeschiktheid van personeel, storingen
in de energievoorziening, transportmoeilijkheden, brand, overstroming,
epidemieën en pandemieën, overheidsmaatregelen, materiaaltekorten,
productiefouten bij leveranciers, alsmede storingen tijdens onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden.
2. In geval van overmacht is Nauta Brandbeveiliging gerechtigd de uitvoering van de
overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten, zonder dat zij
gehouden is tot enige schadevergoeding.
3. Indien de overmachtssituatie langer dan dertig (30) dagen voortduurt, dan wel
indien nakoming blijvend onmogelijk is geworden of naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid niet langer van Nauta Brandbeveiliging kan worden
gevergd, is Nauta Brandbeveiliging gerechtigd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op
schadevergoeding.
4. Indien bij overmacht reeds werkzaamheden zijn uitgevoerd of nog kunnen worden
uitgevoerd, mag Nauta Brandbeveiliging dit deel afzonderlijk in rekening brengen.
Opdrachtgever dient deze kosten te voldoen.
Artikel 22 – Opschorting en beëindiging
1. Nauta Brandbeveiliging is gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op
te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien
Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen uit
de overeenkomst, dan wel indien zich omstandigheden voordoen die Nauta
Brandbeveiliging gegronde redenen geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn
verplichtingen niet zal nakomen.
2. In geval van faillissement, surseance van betaling, toelating tot een
schuldsaneringsregeling, stillegging of liquidatie van de onderneming van
Opdrachtgever, is Nauta Brandbeveiliging gerechtigd de overeenkomst zonder
nadere ingebrekestelling te beëindigen.
3. Indien Nauta Brandbeveiliging overgaat tot opschorting of ontbinding, zijn alle
vorderingen op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. Opschorting of ontbinding laat het recht van Nauta Brandbeveiliging op
vergoeding van schade en kosten onverlet.
5. De artikelen 7:404, 7:408 en 7:764 BW worden, voor zover wettelijk toegestaan,
uitdrukkelijk uitgesloten.
6. In geval van opschorting is Nauta Brandbeveiliging gerechtigd het reeds
uitgevoerde deel van de werkzaamheden, alsmede de tot dat moment gemaakte
kosten, tussentijds te factureren.
Artikel 23 – Non-sollicitatiebeding
1. Het is Opdrachtgever verboden om gedurende de uitvoering van de overeenkomst
en tot één (1) jaar na beëindiging daarvan, medewerkers van Nauta
Brandbeveiliging of van door Nauta Brandbeveiliging bij de uitvoering van de
overeenkomst ingeschakelde derden, die betrokken zijn (geweest) bij de
uitvoering van de werkzaamheden, direct of indirect te benaderen, te ronselen, in
dienst te nemen of anderszins voor zich of voor derden te laten werken.
2. Onder benaderen of ronselen wordt mede verstaan: het doen van aanbiedingen,
het voeren van gesprekken over indiensttreding of samenwerking, alsmede het
inschakelen van deze personen op basis van een overeenkomst van opdracht of
via derden.
3. Bij overtreding van dit artikel verbeurt Opdrachtgever aan Nauta Brandbeveiliging
een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 10.000,– per overtreding, te
vermeerderen met EUR 500,– voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de
overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Nauta Brandbeveiliging om
naast of in plaats van de boete volledige schadevergoeding te vorderen.
Artikel 24 – Klachtenregeling
1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de uitvoering van de overeenkomst,
geleverde goederen of verrichte werkzaamheden zo spoedig mogelijk na
ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Nauta Brandbeveiliging te melden.
2. Indien Opdrachtgever niet binnen bekwame tijd klaagt, vervallen zijn rechten ter
zake, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever
niet op.
4. Indien de klacht tijdig is en binnen garantie/verantwoordelijkheid valt, zal Nauta
zich inspannen deze binnen redelijke termijn kosteloos te verhelpen door herstel
of vervanging; indien dat geen passende oplossing biedt, kan Opdrachtgever de
overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden.
5. De in dit artikel opgenomen klachtplicht wordt, waar van toepassing, nader
gespecificeerd in de betreffende hoofdstukken van deze algemene voorwaarden,
waarin voor specifieke diensten of werkzaamheden aanvullende of nadere
klachttermijnen kunnen zijn opgenomen.
Artikel 25 – Wijziging algemene voorwaarden
1. Nauta Brandbeveiliging is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of
aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden uitsluitend voor toekomstige overeenkomsten en voor lopende
duurovereenkomsten, met inachtneming van een aankondigingstermijn van ten
minste dertig (30) dagen.
3. Indien Opdrachtgever een wijziging niet wenst te accepteren, is hij gerechtigd de
overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde
voorwaarden van kracht worden.
Artikel 26 – Rechtskeuze en forum
1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Nauta Brandbeveiliging.